16 Декабрь 2017 года
Главная arrow Образцы договоров arrow ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ) (Утверждена Письмом Минстроя России от 20 февраля 1996г. №6)
Главное меню
Статьи
Трудовое право
Семейное право
Опека и попечительство
Наследование
Торговля,защита прав потребителей
Налоги, Арбитраж
Страхование
Разное
Автовладельцам
Автотехническая экспертиза
Водители и ГИБДД
Безопасность дорожного движения
Дорожно-транспортные происшествия
Страхование ОСАГО, КАСКО
Документы
Образцы исков
Образцы договоров
Лицензирование / Регистрация
Жилищное законодательство
Товарищества собственников жилья (ТСЖ)
Права потребителей, правила торговли
Надбавки, особенности труда и оплаты
Охрана труда
Социальное обеспечение
Кадровые документы
Кодексы РФ
ИНКОТЕРМС. Правила толкования торговых терминов
Разное
Судебная практика
Верховный суд РФ
Судебная практика судов общей юрисдикции
Конституционный суд РФ
Арбитражный суд РФ
Судебная практика арбитражных судов
Студентам

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ) (Утверждена Письмом Минстроя России от 20 февраля 1996г. №6)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

 

(НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ)

 

 

(Утверждена Письмом Минстроя России от 20 ôåâðàëÿ 1996 ã. ¹ 6)

 

 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

 

 

_____________________________________________________________, в дальнейшем именуемая

 

                         ( наименование организации-поручителя)

 

“Поручитель”, в лице ___________________________________________________________________,

 

(ф.,и.,о., должность)

 

действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и

 

           (устава, доверенности и пр.)

 

______________________________________________________________________________________,

 

(наименование предприятия, за которое поручается Поручитель)

 

в дальнейшем именуемое “Предприятие”, в лице ___________________________________________,

 

                                                                          (ф.,и.,о., должность)

 

 

действующего на основании _____________________________________________________________,

 

                               (устава, доверенности и пр.)

 

с другой  стороны,  вместе  именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор (в дальнейшемДоговор) о нижеследующем.

 

 

1.  Предмет Договора

 

1.1. Поручитель обязуется исполнить обязательства Предприятия с _________________________

 

(наименование организации-заказчика)

 

по пп. ______________________________ Договора подряда ¹____________  от _________________ 199 __ г. (в дальнейшемДоговор подряда) в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет исполнить эти обязательства надлежащим образом.

 

1.2. В обеспечение исполнения регрессных требований Поручителя в случае исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятие обязуется передать в залог Поручителю следующее имущество, находящееся в собственности Предприятия:

 

___________________________________________________________________________________.

 

Договор залога указанного имущества является приложением 1* к настоящему Договору.

 

 

2. Обязательства сторон

 

2.1. Поручитель обязуется:

 

2.1.1. В течение ______________ дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора предоставить _____________________________________________________________________________,

 

(заказчику по Договору подряда)

 

в дальнейшем именуемому “Заказчик”, письменное поручительство (в дальнейшемПоручительство) исполнить обязательства Предприятия по пп. ______ Договора подряда в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.

 

2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования (в дальнейшемТребование) об исполнении Поручительства:

 

в течение ______________________________ дней от даты получения Требования приступить к исполнению собственными силами или организовать исполнение обязательств Предприятия по
пп.
_________________ Договора подряда, не исполненных или ненадлежащим образом исполненных Предприятием к моменту составления Требования (и/или приостановления исполнения Договора подряда);

 

в случае необходимости за свой счет провести исправления дефектов, вызванных действиями или бездействием Предприятия при исполнении обязательства по пп. __________________ Договора подряда;

 

в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы), вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятием обязательств по пп. ____________________ Договора подряда.

 

Одновременно с Требованием Заказчик обязан предоставить следующие надлежащим образом оформленные документы:

 

___________________________________________________________________________________.

 

2.1.3. В течение äâóõ дней после получения Требования от Заказчика письменно уведомить об этом Предприятие.

 

2.1.4. В течение ___________ дней после получения Требования письменно уведомить Предприятие о сроке начала исполнения обязательств по Поручительству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства.

 

2.1.5. В течение _______________ дней после начала исполнения своих обязательств по Поручительству представить Предприятию расчет суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию.

 

В сумму регрессных требований включаются:

 

сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежей субподрядчиком и поставщиком (необходимых для исполнения обязательств по пп. _____________ Договора подряда);

 

неустойки (штрафные санкции), вызванные действием или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп. _____________ Договора подряда, уплаченные Поручителем;

 

издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по причине действия или бездействия Предприятия при исполнении им обязательств по пп. _____________ Договора подряда;

 

издержки в связи с обращением взыскания на заложенное имущество, переданное Предприятием в обеспечение Поручительства;

 

расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации и имущества, необходимых для исполнения Поручительства;

 

иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению Поручительства.

 

2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящему Договору в срок __________ ______________________________.

 

2.2. Поручитель имеет право:

 

2.2.1. В течение ______________ дней от начала исполнения своих обязательств по Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от его реализации зачесть в погашение своих регрессных требований к Предприятию.

 

В случае если выручки от реализации заложенного имущества будет недостаточно для погашения суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется ссуда Предприятию на срок ____________________________ дней с начислением ____________________% годовых.

 

В случае если выручка от реализации заложенного имущества будет превышать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию, остаток выручки должен быть возвращен Предприятию в течение ____________ дней после получения такой выручки.

 

2.3. Предприятие обязуется:

 

2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (перечень имущества приводится в договоре залога). В случае наступления обстоятельств, оговоренных п. 2.1.2, предоставить право Поручителю обратить взыскание на заложенное имущество.

 

2. 3. 2.  При сообщении Поручителя о получении им Требования от Заказчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Поручителя), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Поручительства.

 

2.3.3. В течение ______________ дней после получения от Поручителя уведомления о сроке начала исполнения Поручительства передать материалы и документы, необходимые Поручителю для исполнения обязательств по пп. ____ Договора подряда.

 

2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, на условиях, оговоренных в п. 2.2.1 настоящего Договора.

 

 

3. Изменение и прекращение Договора. Ответственность Сторон

 

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.

 

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

 

3.3.  В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Поручителю штрафные санкции из расчета _____________ % суммы ссуды за каждый день просрочки.

 

В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше __________ дней после окончания срока, указанного в п. 2.2.1 настоящего Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

 

 

4. Срок действия Договора

 

4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами настоящего Договора.

 

4.2. Действие Договора прекращается:

 

после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. _________ Договора подряда;

 

в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. _____________ Договора подряда другому предприятию (организации);

 

в случае исполнения Поручительствапосле окончания взаиморасчетов между Сторонами.

 

4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

 

 

5.  Прочие условия

 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах – по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

 

5.2.  Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

 

5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

 

 

6. Реквизиты сторон

 

6.1. Гарант ______________________________________________________________________

 

(полное наименование)

 

Адрес: __________________________________________________________________________

 

 

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

 

6.2. Предприятие _________________________________________________________________

 

(полное наименование)

 

Адрес: __________________________________________________________________________

 

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

 

 

За Гаранта ___________________                      За Предприятие ______________________

 

                          (подпись)                                                                          (подпись)

 

 

М.П.                                                                      М.П.

 

 

 



* Приложение не приводится. – Прим. сост.

 





< Пред.   След. >